Açık Külliyat · 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TBK m. 485 — Hükümleri / İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması
Resmî Gazete 4/2/2011, sayı 27836. Metin resmî kaynaktan alınmıştır; nihai doğrulama için kaynağa bakınız.
Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır. V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi
Kaynak: mevzuat.gov.tr
Bu maddeye ilişkin güncel kararlar
Künyeler üründeki arama hattından gelir; her biri Künye Doğrulayıcı ile teyit edilebilir.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, E.2022/2374, K.2023/3247, T.11.10.2023
ilen raporların yükleniciye hak kazandırmadığını, zeminde çıkacak risklerin yüklenici yükümlülüğünde olduğunu, davanın reddi gerektiğini belirtmiştir. 4.6098 sayılı TBK'nın 480. maddesindeki düzenlemeye göre; eser sözleşmesinde bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana ge…
Künyeyi doğrulaYargıtay 23. Hukuk Dairesi, E.2014/10681, K.2015/6500, T.13.10.2015
n, aksine sözleşme varsa yükleniciye yapılacak avans ödemelerinin süresinde gerçekleştirilmesi eserin meydana çıkarılmasında son derece önem arz eder. Esasen eser yapımına talip olan yüklenicinin eserin boyutuna uygun bir sermayesi olduğu peşinen varsayıldığından ücret ödemelerindeki makul sayılaca…
Künyeyi doğrulaYargıtay 23. Hukuk Dairesi, E.2014/8015, K.2015/2104, T.31.03.2015
n, aksine sözleşme varsa yükleniciye yapılacak avans ödemelerinin süresinde gerçekleştirilmesi eserin meydana çıkarılmasında son derece önem arz eder. Esasen eser yapımına talip olan yüklenicinin eserin boyutuna uygun bir sermayesi olduğu peşinen varsayıldığından ücret ödemelerindeki makul sayılaca…
Künyeyi doğrulaYargıtay 23. Hukuk Dairesi, E.2014/5352, K.2016/382, T.26.01.2016
n, aksine sözleşme varsa yükleniciye yapılacak avans ödemelerinin süresinde gerçekleştirilmesi eserin meydana çıkarılmasında son derece önem arz eder. Esasen eser yapımına talip olan yüklenicinin eserin boyutuna uygun bir sermayesi olduğu peşinen varsayıldığından ücret ödemelerindeki makul sayılaca…
Künyeyi doğrulaAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, E.2022/85, K.2023/1086, T.26.10.2023
olsa dahi temerrüde düşmede kusurlu ise beklenmedik hal sebebiyle doğacak zarardan sorumlu olacaktır. Burada talep edilebilecek zarar olumlu zarardır. Bunun dışında eser sözleşmeleriyle ilgili 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 485.maddesi iş sahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşmasını düzenlemiştir.…
Künyeyi doğrulaAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi, E.2023/950, K.2026/172, T.24.02.2026
sinde yüklenicinin ana borcu, eseri sözleşme ve eklerine, fen ve tekniğine ve işsahibinin amacına uygun olarak tamamlayıp iş sahibine teslim etmektir. Sözleşmenin tarafları aynı sözleşmeden doğan alacaklarını açılan davada mahsup itirazı olarak ileri sürebilecekleri gibi ayrı dava yoluyla da isteyeb…
Künyeyi doğrulaBu maddeyle ilgili somut sorunuz mu var?
Sorunuzu yazın; yanıt, karar ve madde künyeleriyle gelir. Kart bilgisi istemiyoruz.