Açık Külliyat · 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TBK m. 478 — Yüklenicinin borçları / Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak / Zamanaşımı
Resmî Gazete 4/2/2011, sayı 27836. Metin resmî kaynaktan alınmıştır; nihai doğrulama için kaynağa bakınız.
Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. II. İşsahibinin borçları 1. Bedelin muacceliyeti
Kaynak: mevzuat.gov.tr
Bu maddeye ilişkin güncel kararlar
Künyeler üründeki arama hattından gelir; her biri Künye Doğrulayıcı ile teyit edilebilir.
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E.2015/2763, K.2017/10220, T.07.11.2017
razın iptali istemine ilişkindir.Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi dava dışı sigortalı ile davalı arasında eser sözleşmesi mevcuttur.TBK'nun 477.maddesine göre "Eserin açıkça veya…
Künyeyi doğrulaYargıtay 14. Hukuk Dairesi, E.2011/9095, K.2011/11875, T.11.10.2011
addesinde sayılan sorumlulukları ortaya çıkar. Eser teslim edilmiş olsa bile, zamanaşımı süresince yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu devam eder. Eser sözleşmelerinde zamanaşımı; yüklenicinin kasıt veya ağır kusuru ile akti hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş, bilhassa ayıplı malzeme kullan…
Künyeyi doğrulaYargıtay 6. Hukuk Dairesi, E.2022/1340, K.2023/1397, T.11.04.2023
/2009 tarihli protokol tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden doğmuştur. 3.1.818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 126/4. maddesine göre yüklenicinin kasıt ve ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş, bilhassa…
Künyeyi doğrulaYargıtay 23. Hukuk Dairesi, E.2014/10215, K.2016/2952, T.05.05.2016
verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 1)Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. TBK'nın 470. vd. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, inşaatın kararlaştırılan tarih…
Künyeyi doğrulaKonya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, E.2025/749, K.2026/433, T.06.03.2026
re işsahibinin, genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. C. İşsahibinin Eserin Ayıplı Olmasından Doğan Haklarının Bağlı Olduğu Zaman Aşımı Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yıl…
Künyeyi doğrulaKonya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, E.2025/472, K.2026/254, T.09.02.2026
re işsahibinin, genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. C. İşsahibinin Eserin Ayıplı Olmasından Doğan Haklarının Bağlı Olduğu Zaman Aşımı Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yıl…
Künyeyi doğrulaBu maddeyle ilgili somut sorunuz mu var?
Sorunuzu yazın; yanıt, karar ve madde künyeleriyle gelir. Kart bilgisi istemiyoruz.